Главная / Статьи / Договор оплата производится после выполнения работ

Договор оплата производится после выполнения работ

Договор оплата производится после выполнения работ

Споры по договорам подряда. Некоторые нюансы, которые надо учитывать


Теги: 27.12.20 М.Полуэктов / АК Полуэктова и партнеры Из-за своей распространенности договоры подряда порождают массу судебных споров. Многие из этих споров не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Рассмотрим некоторые из этих споров.

1. Споры, связанные с правильной квалификацией договора подряда Прежде чем применять к спорным правоотношениям нормы о договорах подряда необходимо определить, что перед нами действительно договор подряда, а не иной договор, пусть и названный договором подряда. Иногда это вызывает трудности и споры.

Чтобы отделить договор подряда от иных видов договорных отношений следует придерживаться следующих критериев:

  1. в отличие от трудового договора, когда физлицо обязано соблюдать правила трудового распорядка, физлицо-подрядчик этим правилам заказчика не подчиняется.
  2. в отличие от договора поставки, по которому покупателю передается родовая вещь (серийная модель), по договору подряда подрядчик изготавливает для заказчика индивидуально-определенную вещь;
  3. в отличие от договора комиссии, предметом которого является совершение юридических действий (например, заключение сделок), договор подряда направлен на совершение действий фактических, призванных непосредственно обеспечить определенный материальный результат;
  4. в отличие от договора возмездного оказания услуг, где заказчика интересует прежде всего деятельность исполнителя как процесс, в договоре подряда заказчика в конечном итоге интересует овеществленный результат работ (например, построенный дом);

2. Споры, связанные с признанием договора подряда незаключенным Как известно, договор считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Нередко одна из сторон договора подряда (как правило недобросовестная) уже после подписания и частичного исполнения договора заявляет, что в договоре не было согласовано какое-либо существенное условие, а значит он не считается заключенным. Далее недобросовестная

Договор подряда с оплатой по частям – 2022 / Договор подряда / Договоры / Образцы, шаблоны и бланки документов

» Образец договора подряда с оплатой по частям, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Варианты расчета за выполненные обязательства предусмотрены в ГК РФ различные.

Выбор конкретного способа зависит от волеизъявления сторон, вида заключаемого контракта, требований законодательства по нему. По общему правилу ст. 424 ГК РФ цена может быть и не установлена в соглашении, в этом случае она определяется по правоприменительной практике. Для некоторых видов контрактов существенным условием (без которого договор признается незаключенным) является сам порядок расчетов.

Таковым является очень распространенное в бизнесе соглашение о поставке товаров.

В соответствии с ГК РФ и деловыми обычаями какие бывают формы оплаты по договору:

  1. взаимозачетом.
  2. денежными средствами: наличными в кассу (с учетом установленных ограничений для юрлиц) или переводом;
  3. товарами;

Варианты, как прописать сроки оплаты в договоре:

  1. до момента исполнения (передачи вещи, исполнения услуг, выполнения работ и т.

    д.) полностью или частично, авансом;

  2. абонентская плата, то есть оплата производится периодически в течение действия контракта.
  3. после выполнения обязательств сразу или частями. То есть с рассрочкой, периодическими платежами или отсрочкой — одним платежом;

Несколько примеров, как прописать в договоре порядок оплаты (формулировки):

  1. «без предоплаты»;
  2. «в полном объеме после подписания передаточного акта».
  3. «наличными в кассу предприятия»;
  4. «с авансом в размере 50%»;
  5. «перечислением платежным поручением на счет покупателя»;

Чтобы выбрать подходящий способ и правильно составить формулировку, рекомендуется рассмотреть все варианты и учесть практику правоприменения.

Например, для безналичного перечисления существует несколько способов (инкассо, аккредитив, чеки, электронные средства платежа)

Оплата субподрядчику после оплаты заказчиком

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, приняв во внимание пояснения государственного заказчика, суд апелляционной инстанции установил, что принятые по актам от 25.04.2018 N 1-3 работы подрядчиком оплачены, с 07.05.2018 субподрядчик приостановил выполнение работ и покинул строительный объект, строительство объекта после приостановления субподрядчиком работ и отказа от договора продолжено и завершено иной подрядной организацией, заявленные к оплате по одностороннему акту временные сооружения оплате подрядчиком не подлежат, доказательств согласования выполнения дополнительных работ не представлено.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, приняв во внимание пояснения государственного заказчика, суд апелляционной инстанции установил, что принятые по актам от 25.04.2018 N 1-3 работы подрядчиком оплачены, с 07.05.2018 субподрядчик приостановил выполнение работ и покинул строительный объект, строительство объекта после приостановления субподрядчиком работ и отказа от договора продолжено и завершено иной подрядной организацией, заявленные к оплате по одностороннему акту временные сооружения оплате подрядчиком не подлежат, доказательств согласования выполнения дополнительных работ не представлено. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Как разъяснено в пункте 9 Информационного письма N 51, оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.

Следовательно, согласование сторонами условия об окончательном расчете за работы после подписания акта формы КС-14 не исключает обязанности подрядчика произвести оплату фактически выполненных субподрядчиком и принятых без замечаний подрядчиком работ. Довод подателя кассационной жалобы о том, что субподрядчиком были выставлены для оплаты копии счетов и счетов-фактур, что в силу статьи 431 ГК РФ исключает обязанность генподрядчика по их оплате и делает невозможным для последнего получение налоговых вычетов по НДС, подлежит отклонению судом кассационной инстанции как несостоятельный.

Отсутствие подлинника счета не может являться основанием для отказа подрядчика в оплате работ, фактически выполненных субподрядчиком, поскольку в силу статьи 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы на основании актов по форме КС-2 при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Как прописать в договоре оплата по факту выполненных работ

» Гражданам Разновидности схем оплаты работ по подрядному договоруПоэтапная оплата произведенных работОбразец договора подряда с поэтапной оплатой работОбразец подрядного договора с предоплатойОбразец договора подряда с предоплатой 100 процентовОплата фактически выполненных работОбразец счета на оплату работПодрядный договор с почасовой оплатойПо умолчанию схему оплаты работ по договору подряда содержит диспозитивная норма п.

1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс): оплата после сдачи работ.

Однако данная схема применяется не так часто в силу разнообразия подрядных отношений. Как позволяет это диспозитивность нормы, заказчик и подрядчик устанавливают порядок оплаты самостоятельно.Исходя из сложившейся практики, можно выделить несколько квалификаций применяемых схем:

  • с авансом;
  • без предварительной оплаты.
  • По наличию авансового платежа:
  1. единовременная выплата (например, 100-процентный аванс или оплата всех работ по факту);
  2. выплата, состоящая из нескольких платежей (аванс и оплата работ по факту, оплата отдельного этапа / отдельных этапов и т.

    д.).

Чем более сложный и протяженный во времени комплекс работ предстоит выполнить подрядчику, тем большее количество выплат предусматривается договором.

Как правило, отдельные выплаты устанавливаются в процентном соотношении к цене договора. О том, из чего складывается цена в подрядном договоре, вы узнаете, ознакомившись с нашей статьей «Что включает в себя цена договора подряда?».Как мы отметили выше, поэтапная оплата работ по договору подряда устанавливается в тех случаях, когда производимые работы сложны и занимают длительный временной отрезок. Каждый этап должен иметь четко сформулированный результат.Например, этапы работ по ремонту квартиры могут выглядеть следующим образом:

  1. Этап 1. Штукатурка стен и потолков,
  2. Этап 2. Стяжка полов, монтаж электрической разводки, коллекторная разводка труб водопровода и канализации.
  3. Этап 3.

Как работать с клиентом по договору подряда

/ Выполнение работ оформляют договором подряда.

Общие правила прописаны в главе 37 Гражданского кодекса РФ. Они одинаковы для вёрстки сайта, пошива свадебного платья или печати рекламного баннера.

Некоторые правила стороны меняют под себя с учётом специфики работ. Это хорошая возможность защитить себя от возможных споров с клиентом.

В статье расскажем, как поменять шаблонный договор подряда, чтобы клиент не потребовал лишнего и заплатил вовремя.

Важно. Речь пойдёт о работах, а не услугах.

Работы — материальны, услуги — неотделимы от процесса.

Например, укладка кафеля в ванной — работы, организация квеста — услуги. Для оказания услуг в законе прописаны немного другие правила. В одном из первых разделов договора дают определения специальным терминам из текста. Определения пригодятся при возникновении проблем с клиентом и в случае судебного спора: судья разберётся, какие обязательства исполнитель принял на себя.

Определения пригодятся при возникновении проблем с клиентом и в случае судебного спора: судья разберётся, какие обязательства исполнитель принял на себя.

Например, в договоре на создание дизайн-проекта квартиры объясните, что такое планировочное решение, эскиз и визуализация. В договоре подряда прописывают, что именно заказчик и исполнитель должны друг другу. Большего заказчик требовать не сможет.

Это предмет договора, без него документ не имеет юридической силы и не защищает исполнителя — ст. 702 ГК РФ. Коротко предмет договора описывают в одноимённом разделе.

Подробные работы и их результат — в Техническом задании, под которым заказчик и исполнитель ставят подписи.

Лучше прописать стоимость каждой работы: будет проще оценить, сколько заказчик платит исполнителю, если расторгнуть договор досрочно. В Техническое задание можно включать эскизы и чертежи.

Пример предмета договора подряда на изготовление рекламного плаката: Исполнитель обязуется изготовить рекламный плакат согласно Техническому заданию к настоящему договору, а заказчик — принять и оплатить результат работ. В техническом задании расписывают этапы работ по изготовлению и характеристики результата: размер плаката, материал основы, разрешение печати, требования к шрифту и графике, форматы файлов с изображением для печати и подобное.

Договор подряда

— соглашение, по которому одна из сторон обязуется выполнить по заданию другой определенную работу. Он необходим в случаях, когда одно лицо нанимает другое лицо для выполнения определенной работы, направленной на создание новой вещи или улучшение существующей. В отличие от договора об оказании услуг, главная цель договора подряда — это не сама деятельность, а конечный результат.

Документ составляется в свободной форме и содержит следующие условия:

  1. качество работ. Сторонами прописывается, что результат должен обладать свойствами, предусмотренными условиям соглашения, или обычно предъявляемым к таким работам требованиям.
  2. срок. В соглашении указывается начальная и конечная дата выполнения работ. Также могут быть предусмотрены сроки начала и завершения определенных этапов;
  3. порядок оплаты. Оплата по факту или предварительная оплата;
  4. цена. Твердая стоимость или приблизительная (определяется путем составления сметы, которая становится частью договора подряда с момента ее подписания сторонами);
  5. предмет. К предмету относится результат работы подрядчика по созданию, обработке или уничтожению какой-либо вещи;

В шапке укажите дату и место заключения соглашения, и реквизиты сторон.

Сторонами в данном случае будут являться Заказчик и Подрядчик. Для юридического лица в шапке необходимо прописать наименование организации и лицо, которое будет действовать от имени организации. Для ИП указываем ФИО, ОГРНИП и дату регистрации. Для физического лица укажите фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные и адрес регистрации.

Для физического лица укажите фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные и адрес регистрации. Предметом является как сама деятельность, так и результат деятельности подрядчика по изготовлению вещи, а также её обработке (улучшению качеств или изменению потребительских свойств имеющейся вещи) или переработке (созданию новой вещи в результате уничтожения имеющейся) либо выполнению иной деятельности по заданию заказчика. В качестве результата выступает:

  1. вновь созданная вещь (изготовленная мебель);

Договор на оказание услуг: оформление, заключение, расторжение + бланк

/ Услуги — это когда материального результата нет или он неотделим от процесса.

Это образовательные курсы, маркетинговые исследования, продвижение сайтов, туризм. Исполнитель заключает с заказчиком договор возмездного оказания услуг по правилам Главы 39 ГК РФ.

Эти общие правила можно менять и уточнять под свою деятельность.

В статье расскажем, как улучшить шаблон договора, чтобы точно получить оплату и защитить себя от лишней работы.

Обратите внимание. От услуг отличаются работы — деятельность с материальным результатом.

Для выполнения работ оформляют договор подряда.

Как грамотно составить договор подряда . Формально научные исследования, перевозка людей и грузов, хранение, деятельность по поручению и комиссии — не услуги. Для них не подойдут рекомендации из нашей статьи. В некоторых сферах деятельности есть специальные термины. В первом разделе договора объясняют их значение.
В первом разделе договора объясняют их значение.

Это нужно, чтобы стороны точно знали, по поводу чего договорились, а также на случай судебного спора. Например, в договоре на маркетинговые услуги стоит объяснить, что такое целевая аудитория, оценка лидов, как расшифровывается слово e-commerce.

Предмет — это конкретная платная услуга исполнителя для заказчика.

Заказчик не вправе требовать больше, чем указано в предмете. Без предмета считается, что стороны не договорились — ст.

779 ГК РФ. В случае спора суд заставит исполнителя вернуть аванс, и работа будет сделана зря. При описании предмета опасно ограничиваться общими формулировками.

Заказчик поймёт неправильно — и будет конфликт. Напишите, какие именно действия выполните и в каком объёме. Можно добавить цель, ссылки на применяемые методики, точное время оказания.

Коротко предмет и цель пишут в одноимённом разделе договора. Остальное можно вынести в подходящее приложение — техническое задание, сценарий, график учебных занятий, заявку на уборку.

Под приложением стороны расписываются. Пример В предмете договора:

«Исполнитель обязуется в интересах Заказчика провести оптимизацию сайта site.ru в поисковых системах Yandex.ru и Google.ru, а Заказчик — принять и оплатить услуги»

.

Правильном выборе способа оплаты договоров.

Платежи и порядок расчетов по договору

» Автор:Иван ИвановПравила расчетов между сторонами сделки – ключевой раздел каждого договора, вне зависимости от вида. Основным нормативно-правовым документом принято считать Гражданский кодекс РФ.Проценты могут начисляться даже по тем договорам и сделкам, условия которых были выполнены в полной мере.

При отсутствии суммы процентов используется установленная ставка рефинансирования Центробанка.

Расчет осуществляется через банки, в которых открыт расчетный счет контрагента. Перевод осуществляется с помощью платежного поручения в соответствии с требованиями федерального законодательства.Использовать можно только сумму до 100 000 рублей.

Лимит установлен для компаний и ИП.В качестве иных вариантов предусматривается:

  1. новация.
  2. отступное;
  3. зачет;

В зависимости от ситуации используется конкретный вариант.

Обзоры КонсультантПлюс Верховный суд опубликовал обзор по коронавирусу № 1 и № 2Порядок оплаты по договору — это установленный сторонами в контракте способ расчета за выполненные обязательства.Одной из основных частей контракта является порядок расчетов по договору, в этом вопросе важно достичь компромисса, учитывающего интересы обеих сторон. Недостаточно знать, что договор будет исполнен, для эффективного ведения бизнеса имеет большое значение, когда и каким образом.Варианты расчета за выполненные обязательства предусмотрены в ГК РФ различные. Выбор конкретного способа зависит от волеизъявления сторон, вида заключаемого контракта, требований законодательства по нему.

По общему правилу ст. 424 ГК РФ цена может быть и не установлена в соглашении, в этом случае она определяется по правоприменительной практике.

Для некоторых видов контрактов существенным условием (без которого договор признается незаключенным) является сам порядок расчетов. Таковым является очень

Как прописать условия оплаты в договоре

Юрист Опубликовано 28 августа 2020 Порядок оплаты по договору — это установленный сторонами в контракте способ расчета за выполненные обязательства.

Содержание Одной из основных частей контракта является порядок расчетов по договору, в этом вопросе важно достичь компромисса, учитывающего интересы обеих сторон.

Недостаточно знать, что договор будет исполнен, для эффективного ведения бизнеса имеет большое значение, когда и каким образом. Варианты расчета за выполненные обязательства предусмотрены в ГК РФ различные. Выбор конкретного способа зависит от волеизъявления сторон, вида заключаемого контракта, требований законодательства по нему.

По общему правилу цена может быть и не установлена в соглашении, в этом случае она определяется по правоприменительной практике.

Для некоторых видов контрактов существенным условием (без которого договор признается незаключенным) является сам порядок расчетов. Таковым является очень распространенное в бизнесе соглашение о поставке товаров.

В соответствии с ГК РФ и деловыми обычаями какие бывают формы оплаты по договору:

  1. товарами;
  2. взаимозачетом.
  3. денежными средствами: наличными в кассу (с учетом установленных ограничений для юрлиц) или переводом;

Варианты, как прописать сроки оплаты в договоре:

  1. абонентская плата, то есть оплата производится периодически в течение действия контракта.
  2. до момента исполнения (передачи вещи, исполнения услуг, выполнения работ и т. д.) полностью или частично, авансом;
  3. после выполнения обязательств сразу или частями. То есть с рассрочкой, периодическими платежами или отсрочкой — одним платежом;

Несколько примеров, как прописать в договоре порядок оплаты (формулировки):

  1. «с авансом в размере 50%»;
  2. «наличными в кассу предприятия»;
  3. «без предоплаты»;
  4. «перечислением платежным поручением на счет покупателя»;

Оплата работы по договору подряда

Главная > Договор подрядаСодержание

    Форма расчетов за работу по договору подрядаПорядок оплаты работы по договору подрядаПредварительная оплата работы по договору подряда (аванс) после окончательной сдачи ее результатаФорма расчетов за работу по договору подрядаУсловие о форме расчетов определяет, какими средствами и способами осуществляется оплата работы.

    Согласование условия о форме расчетовСтороны могут установить в договоре следующие формы расчетов:

      расчеты денежными средствами;расчеты с помощью встречных договоров (поставка, подряд, возмездное оказание услуг, аренда).

      Если форма расчетов не согласованаВ этом случае расчеты должны осуществляться денежными средствами в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ). При этом плательщик (заказчик) вправе выбрать форму расчетов из предусмотренных главой 46 ГК РФ (см.

      п. 2 ст. 861, ст. 862 ГК РФ):

        в безналичном порядке в одной из форм, установленных п. 1 ст. 862 ГК РФ;наличными деньгами (но не более установленного размера, см. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У “Об осуществлении наличных расчетов”, п.

        2 ст. 861 ГК РФ). Расчеты за работу по договору подряда денежными средствами Стороны вправе согласовать в договоре следующие формы и способы расчетов денежными средствами:

          оплата работы в безналичном порядке через банк или иную кредитную организацию (п. 3 ст. 861, ст. 862 ГК РФ);внесение наличных денег в кассу подрядчика (п. 2 ст. 861 ГК РФ). Для наличных расчетов между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в законодательстве установлено ограничение.

          В соответствии с Указанием Банка России от 07.10.2013 N 3073-У “Об осуществлении наличных расчетов” предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора равен 100 000 руб. либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 руб.

Как прописать порядок оплаты в договоре

Ни дня без инструкций × Ни дня без инструкций

  1. Сервисы:

Порядок оплаты по договору — это условие об определении способа внесения платежей за поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ или передачу иных прав. Например, аванс, предоплата, расчет постфактум или рассрочка.

26 августа 2020 Автор: Одно из ключевых условий контракта — это порядок расчетов по договору, для которого стороны обязаны согласовать, как и каким образом производятся платежи и расчеты за отгрузку продукции, выполнение работ или услуг.

Партнеры договариваются о форме, валюте, сроках и периодичности внесения платы по контракту.

К примеру, самая распространенная форма — это безналичные расчеты платежными поручениями. Срок внесения оплаты устанавливается в индивидуальном порядке.

Большая часть платежей осуществляется в российских рублях. Вариантов расчетов между контрагентами несколько. Напомним, какие бывают формы оплаты по договору в 2020 году:

  • Авансирование. Условиями контракта предусматривается выплата аванса. Величина авансового платежа определяется сторонами сделки. Распространенный вариант — перечисление аванса в размере 30% от суммы договора.
  • Предоплатная система. Система схожа с авансированием, но предусматривает до 100% оплаты стоимости договора вперед. То есть заказчик сначала оплачивает сделку, и только потом исполнитель выполняет условия.
  • Рассрочка и отсрочка. Фактическая оплата товара по договору поставки распределяется по времени. График внесения платежей согласуется сторонами в отдельном порядке. Рассрочка или отсрочка платежа по контракту бывает бесплатной (беспроцентной) или же предусматривает начисление дополнительных процентов.
  • Постоплата. Способ расчета полностью противоположен предоплатной системе. В данном случае сделка оплачивается заказчиком после 100% исполнения условий договора. Например, только после отгрузки товара на склад заказчика.

Сторонам важно учитывать

Как правильно заключить договор подряда

/ Знакомьтесь, наша новая рубрика «».

В ней мы будем рассказывать о том, как защитить себя и свой бизнес с точки зрения закона.

Начать решили, конечно же, с договоров. Сегодня расскажем всё, что нужно знать для правильного заключения договора подряда.

Заключая договор подряда, вы поручаете выполнение работы другому лицу, желая в итоге получить определенный результат. Или наоборот — вы выполняете работы по поручению заказчика. Результат подрядных работ всегда представлен в материальном воплощении.

Именно в этом принципиальное отличие договора подряда от договора оказания услуг.

Обратите внимание, в договоре должно быть прописано несколько обязательных условий. Отсутствие даже одного из них может поставить под сомнение заключенность договора. Ответив на вопрос, что вы хотите получить в результате работ, подробно изложите это в договоре.

  1. желаемый результат.
  2. содержание работ: что включают в себя эти работы;
  3. виды работ: какие работы вы поручаете подрядчику;
  4. объем работ: в каком количестве эти работы должны быть выполнены;

Например, вы хотите поручить подрядчику изготовление мебели для офиса. Укажите, какую именно мебель должен изготовить подрядчик: её вид, количество, комплектность, цвет, размеры. Чем больше у вас пожеланий к конечному результату работы, тем подробнее следует его описать.

Вы можете конкретизировать предмет в самом договоре, но удобнее будет оформить приложение, являющееся его неотъемлемой частью. Для того, чтобы приложение приобрело юридическую значимость, его нужно подписать и сделать ссылку на него в тексте договора. В качестве приложения могут выступать техническое задание, спецификация, эскизы.

Таким образом, вы сможете подробно указать все требования, которые предъявляете к подрядчику.

Если вы не обладаете специальными знаниями и затрудняетесь самостоятельно составить техническое задание или проектную документацию, то в договоре следует прописать, что обязанность по их составлению возлагается на подрядчика.

Образец договора подряда с оплатой по частям, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Договор подряда с оплатой по частям с оплатой по частямг. «» 2022 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Заданию (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.1.2.Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору: «»2022 г.Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору: «»2022 г. Результат выполненных работ передается по акту сдачи-приемки выполненных работ.2.1.

Заказчик обязуется:2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на .2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.2.2.

Подрядчик обязуется:2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее «»2022 г.2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1.

настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ.2.2.3.

Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее «»2022 г.2.2.5. После выполнения работ, предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.2.2.6.

Использовать при выполнении работ материалы надлежащего качества.2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме.